返回首页本站服务关于本站在线咨询来访路线加入收藏 设为主页
法治资讯 | 业务受理 | 文书选登 | 站长专栏 | 民商专题 | 经济法专题 | 刑事专题 | 行政专题 | 程序专题 | 案例选登 | 法律法规 | 友情展示 | 环保律师
现在位置:首页 >> GO >> 长沙楚盛律师网 >> 民商专题 >> 正文

合同解除的法律后果是民事责任而非违约责任
www.cslawyer.com.cn 13-03-14 14:43:40  【关闭

广西桂冠电力股份有限公司与广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案


[
裁判摘要 ]
  《 中华人民共和国合同法》第 九十七条规定: 合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。 合同解除导致合同关系归于消灭,故合同解除的法律后果不表现为违约责任,而是返还不当得利、赔偿损失等形式的民事责任。

最高人民法院
民事判决书

   (2009)民一终字第 23

  上诉人 (原审被告 ):广西泳臣房地产开发有限公司。
  法定代表人:程海裕,该公司董事长。
  委托代理人:刘志洪,北京市尚公律师事务所律师。
  委托代理人:欧阳泽明,广天一律师事务所律师。
  被上诉人 (原审原告 ):广西桂冠电力股份有限公司。
  法定代表人:杨庆,该公司董事长。
  委托代理人:张杰,北京市炜衡律师事务所律师。
  委托代理人:魏秀敏,北京市炜衡律师事务所律师。
  上诉人广西泳臣房地产开发有限公司 (以下简称泳臣公司 )与被上诉人广西桂冠电力股份有限公司 (以下简称桂冠公司 )房屋买卖合同纠纷一案,广西壮族自治区高级人民法院于 20081225日作出 (2007)桂民一初字第 2号民事判决。泳臣公司对该判决不服,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,于 2009526日进行了开庭审理,泳臣公司的委托代理人刘志洪、欧阳泽明,桂冠公司的委托代理人张杰、魏秀敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
  一审法院经审理查明: 2003312日,桂冠公司 (甲方 )与泳臣公司 (乙方 )签订《基地定向开发建设协议书》 (以下简称《定向开发协议》 ),委托泳臣公司在广西南宁市琅东凤岭段为桂冠公司建设办公综合楼和商品住宅小区。协议约定:办公楼主楼初定 21层,占地面积约 30亩,建筑面积约 3万平方米,办公楼总投资包括:土地每亩按 53万元 (含土地平整费 )计算;开发建设费造价暂按建筑面积每平方米 2500元计算。商品住宅小区为 6层框架式结构,占地面积约 30亩,单价按每平方米 1500元计算。同时双方就设立共管账户、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等方面进行了约定。协议签订后,桂冠公司分别于 2003416日、 1017日、 20041115日向泳臣公司支付 50万元、 1950万元、 590万元,共计 2590万元。 200378日,泳臣公司取得了南宁市规划管理局颁发的《建设用地规划许可证》。 200525日,泳臣公司完成凤岭商住小区财富国际广场 A1- 3#综合楼土方开挖、桩基础、基坑支护的招标工作。 2005328日,泳臣公司取得凤岭商住小区财富国际广场 A1-3#综合楼基础的《建筑工程施工许可证》。
   2005330日,桂冠公司 (甲方 )与泳臣公司 (乙方 )签订《广西桂冠电力股份有限公司基地定向开发建设补充协议书》 (以下简称《补充协议》 ),约定将办公楼主楼初定为 26层,建筑面积为 45 955平方米。办公楼土地补偿费每亩 95万元,土地补偿费共计 2850万元,土地平整费 200万元。基本开发建设费每平方米 4350元,合计 19 990425万元;在付款方式上双方约定,桂冠公司在 2005330日前支付的费用作为已付部分土地补偿费,本《补充协议》签订后 5个工作日内再支付其余土地补偿费。平整场地工程完工后 10个工作日内桂冠公司向泳臣公司支付 200万元。泳臣公司取得办公楼开工许可证后 7日内,桂冠公司支付基本开发建设费的 25%,合计约 5000万元,扣除首期付款 2000万元,实付工程预付款为 3000万元。工程形象进度款的拨付办法:办公楼桩基础工程完工后 7日内,桂冠公司支付基本开发建设费的 5%,即 1000万元给泳臣公司;办公楼地下室工程完工后 7日内,桂冠公司支付基本开发建设费的 10%,即 2000万元给泳臣公司;办公楼四层楼面结构完工后 7日内,桂冠公司支付基本开发建设费的 10%,即 2000万元给泳臣公司;办公楼八层楼面结构完工后 7日内,桂冠公司支付基本开发建设费的 10%,即 2000万元给泳臣公司 ……。双方对工作周期约定:本协议生效后,泳臣公司在 15个工作日内提供规划定点图和《建设用地规划许可证》,在 30个工作日内取得《国有土地使用权证》;施工图设计通过审批后在 20056月内完成监理、施工招标;施工招投标结束后在 20057月内取得办公楼开工许可证; 20058月办公楼桩基础工程完工; 200512月办公楼地下室工程完工; 20062月办公楼四层楼面结构完工 ……;办公楼主体工程开工 6个月内取得办公楼商品房预售许可证,与桂冠公司签订商品房预售合同并到房产局备案;办公楼主体工程开工 28个月内竣工验收,通过验收合格后 2个月内交付桂冠公司使用。在权利义务方面,双方约定:桂冠公司有权监督工程进展,在工程形象进度未达到计划要求时,有权拒绝支付任何款项。在交付方面约定:当泳臣公司无法按期交付时,则桂冠公司可以选择通知泳臣公司解除协议或继续等待。如果桂冠公司选择继续等待,则等待时间由桂冠公司决定,等待后仍然可以解除协议。泳臣公司保证在桂冠公司取得《南宁市房屋所有权证》前,未经桂冠公司同意,不得以任何形式抵押土地使用权给第三方。在违约责任方面,双方约定:桂冠公司须按本协议规定的时间及工程建设进度向泳臣公司支付工程款,逾期未付的,桂冠公司每天应向泳臣公司支付应付价款万分之二的违约金。如逾期 30天未支付视为桂冠公司无力继续履行协议,泳臣公司有权单方终止协议。因泳臣公司开发手续等原因造成本协议无效、无法履行或抵押土地使用权给第三方的,泳臣公司必须承担违约责任,向桂冠公司退回全部开发资金本息,双倍返还定金,并赔偿因此给桂冠公司造成的经济损失。泳臣公司不能按本补充协议工作周期规定的时间完成有关工作的,视为违约,对每一笔付款逾期的违约,泳臣公司每天应向桂冠公司支付已收价款万分之二的违约金。如逾期 30天则视为泳臣公司无力继续履行协议,桂冠公司有权单方面终止协议。如泳臣公司无法按协议约定的时间交付工程,桂冠公司有权要求泳臣公司按日支付违约金,每日违约金为基本建设开发费的万分之三。泳臣公司违反土地抵押约定,则应当按日支付违约金,每日违约金标准为基本建设开发费的万分之三,并且赔偿桂冠公司因此而产生的一切损失。如果泳臣公司无法按时取得定向开发建设房产的《南宁市房屋所有权证》及他项权利证书,则应当按日支付违约金,每日违约金为基本建设开发费的万分之三,并且赔偿桂冠公司因此而产生的一切损失:包括银行的贷款利息、银行的罚息、诉讼费用、律师费用、装修费用、误工费用、交通费用、因重新购建而产生价格上涨的损失等。双方约定本《补充协议》签订后,原协议仍然有效,本《补充协议》与原协议有冲突的,以《补充协议》为准。
  《补充协议》签订后,桂冠公司分别于 2005412日、 200689日、 200697日向泳臣公司支付 5460万元、 1000万元、 2000万元。至此,桂冠公司向泳臣公司总共支付 11 050万元用于办公楼建设。 200614日,泳臣公司完成对土建 (含桩基 )、水电防雷、空调通风、通风、消防人防的招标工作。 200646日,办公楼工程完成桩基础工程。 20065 25日,泳臣公司取得了南宁市规划管理局颁发的 A1#办公楼的《建设工程规划许可证》及附件。 2006621日,泳臣公司取得南宁市建设委员会颁发的凤岭商住小区 (二期 )财富国际广场 ABC区工程的《建筑工程施工许可证》。 20068 16日,泳臣公司完成了办公楼地下室工程。 2006125日,泳臣公司完成办公楼四层楼面结构工程。 2006129日,承建财富国际广场工程的中国建筑总公司致函泳臣公司,称因泳臣公司长期欠付工程进度款造成材料供应中断,生产陷入半瘫痪,决定于 20061210日全部停工。 2007321日,南宁市建筑工程质量检测中心组织对凤岭商住小区 (二期 )财富国际广场 A区一号综合楼进行综合检测。 2007523日,南宁市建设主管部门在财富国际广场工程质量事故处理工作协调会议纪要上明确:财富国际广场工程存在的安全和质量问题,属重大工程质量事故。该工程至今处于停工状态。
  诉讼期间,桂冠公司委托广西普生土地房地产评估有限公司对桂冠公司综合办公楼房地产重新购置而产生价格上涨的损失价格评估。该评估机构于 200832日的作出评估结论为:综合办公楼需重新购置而产生价格上涨的损失为 13 1233万元。泳臣公司在质证中认为该评估报告是桂冠公司单方委托评估,内容不客观公正,并且以重置价主张损失没有合同约定和法律根据,不存在重置的理由和事实。经一审法院庭审及庭后询问意见,泳臣公司均表示不申请法院委托重新评估。
  一审法院另查明, 2003929日,泳臣公司取得了南宁市民族大道凤岭段北面地号分别为 0419239,04192110419210 0419117号的四块土地的国有土地使用权。 2003109日,泳臣公司以 041921104192100419117三块土地使用权作为担保与商业银行签订了 1亿元的《最高额抵押合同》,并于 2003115日办理抵押登记,其中地号 0419210地块为桂冠公司办公楼用地。
   2008328日,根据桂冠公司提出的诉讼保全申请,一审法院以 (2007)桂民一初字第 2-1号民事裁定书依法查封了泳臣公司位于南宁市民族大道凤岭段北面地号为 04192390419211的土地使用权及位于该两块土地上的在建工程。
   2007730日,桂冠公司起诉称, 2003312日,其 (甲方 )与泳臣公司 (乙方 )签订《定向开发协议》,委托乙方在南宁市琅东凤岭段为甲方建设办公楼和商品住宅小区。协议约定:办公楼建筑面积约 3万平方米,占地面积约 30亩;按每亩 53万元的土地费和每平方米 2500元的开发建设费计算; 住 宅小区占地面积约 30亩,单价按每平方米 1500元计算;同时双方就设立共管账户、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等方面进行了约定。协议签订后,桂冠公司积极履行合同,但泳臣公司却怠于履行合同义务,实际工期大大拖延。 2005330日,双方又签订了《补充协议》,将土地补偿费由每亩 53万元调整到 95万元,土地补偿费总额由 1590万元调整到 2850万元,基本开发建设费由每平方米 2500元调高至 4350元;办公楼由 21层调整到 26层,建筑面积由 30 000平方米调整为 45 955平方米。同时,双方对原《定向开发协议》中约定的合同工期、付款方式、违约责任等条款进行了补充和修改。签约后由于泳臣公司存在工期延误、质量不合格以及违反抵押禁止义务等多处严重违约行为,已经构成根本违约,合同目的根本无法实现,桂冠公司有权依法解除合同。请求法院判令: 1.解除《定向开发协议》以及《补充协议》。 2.泳臣公司返还桂冠公司已付投资款 11 050万元及利息 147604万元 (暂算至 2007 730日,应算至判决作出之日 )3.泳臣公司返还桂冠公司定金 100万元。 4.由泳臣公司承担本案全部诉讼费用。 2008229日,桂冠公司增加以下诉讼请求: 1.判令泳臣公司支付工期逾期违约金 5187万元 (暂算至 2007730日,应算至判决生效之日 )2.判令泳臣公司支付办公楼抵押违约金 503759万元 (暂算至 2007 730日,应算至判决生效之日 )3.判令泳臣公司赔偿桂冠公司办公楼项目损失 13 1233万元 (暂算至 2008229日,应算至判决生效之日 )
  泳臣公司答辩称,一、本案应该定性为商品房买卖合同纠纷。定向经营行为的实质是泳臣公司按照桂冠公司的要求建成商品房交付给桂冠公司,而桂冠公司通过预付房款获得低价的商品房。根据法律规定,双方签订的合同应该认定为商品房买卖合同。二、桂冠公司迟延付款违约在先,无权要求工程如期完成。工程进度延误虽然是事实,但是延误的原因有因为桂冠公司的行为造成的,有因为承建人中国建筑总公司的行为造成的,不能完全归责于泳臣公司。三、工程不存在无法修复的质量问题。四、办公楼项目土地当时已经去国土局办理了抵押,但是国土局认为没有债务关系所以没有给办理抵押。泳臣公司在抵押土地方面没有违反禁止土地抵押义务的行为。综上,请求人民法院依法驳回桂冠公司的诉讼请求。
  一审法院认为,根据当事人的诉辩意见,案件的争议焦点归纳为:一、本案合同的性质及效力问题。二、履行合同中哪方当事人违约,违约方如何承担责任问题以及合同应否解除问题。
  关于本案合同的性质及效力问题。一审法院认为,双方当事人签订的《定向开发协议》和《补充协议》既有合作开发房地产的内容,也有建筑工程承包合同的条款,但双方当事人最终目的是由桂冠公司向泳臣公司支付购房对价款,泳臣公司交付预定的办公综合楼所有权给桂冠公司的一种交易。该交易行为中双方当事人权利义务关系的实质符合房屋买卖合同的本质特征。因此,本案合同应认定为名为基地定向开发,实为房屋买卖合同纠纷。泳臣公司主张本案合同应认定为商品房买卖合同。对此,一审法院认为,商品房应是由房地产开发企业开发建设并向社会不特定公众公开出售的房屋。出售行为的社会化、公开化是商品房买卖的特征之一。本案中,当事人签订的合同名称冠有 定向开发 字样,合同内容约定由泳臣公司为桂冠公司建设办公综合楼,桂冠公司负责房地产开发全部建设资金,所建成的房屋全部由桂冠公司购买,因而本案泳臣公司所开发的该办公楼出售对象是特定的而非向社会公众出售。因此,一审法院对泳臣公司主张的商品房买卖合同性质不予支持。一审认定本案当事人所签订的《定向开发协议》、《补充协议》是双方当事人真实意思表示,没有违反法律和行政法规的禁止性规定,属合法有效合同。
  关于履行合同中哪方当事人违约、违约方如何承担责任,合同应否解除的问题。一审法院认为,桂冠公司与泳臣公司于 2003312日签订《定向开发协议》后,桂冠公司依约支付了 2590万元购房款,泳臣公司虽履行了部分合同义务,但未能在约定的时间交付房屋,对桂冠公司构成违约。在此情况下,桂冠公司没有按该合同的约定主张解除合同或要求泳臣公司承担违约责任,继而于 2005330日又与泳臣公司签订《补充协议》,并在《补充协议》中就办公楼开发的面积、价款、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等合同的条款方面进行了重新约定并实际履行了部分《补充协议》的义务。据此可以认定桂冠公司与泳臣公司以自己的行为表明,双方对《定向开发协议》进行了实质性的合同变更,并履行变更后的《补充协议》,不再履行《定向开发协议》。因此,桂冠公司仍起诉要求泳臣公司承担 2003年签订的《定向开发协议》中的违约责任,一审法院不予支持。
  《补充协议》签订后,桂冠公司依约向泳臣公司累计支付购房款共达 11 050万元,泳臣公司未能按协议约定的进度完成桂冠公司的办公综合楼工程,且泳臣公司在建设桂冠公司的办公楼过程中,整个财富国际广场工程被南宁市建设主管部门认定存在安全和质量问题,属重大工程质量事故,该工程自 20061210日全面停工。泳臣公司在建设过程中每期工期均有迟延,至合同约定交付之日 20082 29日已根本无法实际交付,且该工程至今因质量事故仍未能复工,致使桂冠公司购买办公综合楼的合同目的不能实现,泳臣公司构成履行合同中的根本违约。根据《 中华人民共和国合同法》第 九十四条第一款规定: 有下列情形之一的,当事人可以解除合同: ………()当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 。因此,本案符合法定解除合同的条件,对于桂冠公司解除合同的主张,一审法院予以支持。泳臣公司主张桂冠公司不支付进度款违约在先,并且本案合同仍可继续履行不同意解除合同。对此,一审法院认为,本案合同标的物不能按约定竣工交付的责任在于泳臣公司所开发的国际财富广场工程存在重大质量事故,而非桂冠公司不支付工程进度款。泳臣公司在 2006 125日完成了四层楼面施工,按《补充协议》约定桂冠公司最迟应于完工后 7日内,即 20061213日前支付 2000万元,但该工程承建商中国建筑总公司于 20061210日全面停工,桂冠公司中止履行义务是行使不安抗辩权,不构成违约。由于该项目按约定应于 20082 29日交付,但至今仍因质量原因未能复工,对泳臣公司提出可继续履行合同的主张,一审法院不予支持。
  对合同解除后的责任承担问题,桂冠公司诉请泳臣公司返还购房款、双倍返还定金、支付违约金并且赔偿购房款利息损失、办公楼重置费损失。一审法院认为,本案合同解除是基于泳臣公司的违约事实而产生的法律后果,解除合同不属于违约责任方式,而属于合同违约后的一种补救措施;合同解除后的法律后果不表现为违约责任,而是主要表现为包括不当得利返还和损害赔偿的民事责任。《 中华人民共和国合同法》第 97 对合同解除后的法律后果明确规定: 合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。 因此,合同解除后,应由泳臣公司返还桂冠公司的购房款 11 050万元及赔偿桂冠公司重置办公综合楼的损失 13 1233万元。因重置费损失的赔偿足以弥补桂冠公司的损失,因而不再支持桂冠公司要求赔偿购房款利息的损失。对于双倍返还定金问题,一审法院认为,《补充协议》第 234条约定: 桂冠公司在 2005330日前支付的费用作为已付部分土地补偿费 ,因此,桂冠公司于 2003416日支付的具有履约定金性质的 50万元因《补充协议》重新约定为预付土地款而不再具有定金性质,双方当事人也不再履行《定向开发协议》而是实际履行《补充协议》,且《补充协议》已没有关于定金条款的约定。因此,对桂冠公司主张双倍返还定金一审法院不予支持。关于桂冠公司要求泳臣公司支付工期逾期违约金和泳臣公司擅自抵押土地的违约金的诉请。一审法院认为,由于本案合同本质上属于房屋买卖合同,合同中关于施工工期和抵押土地的内容约定不符合房屋买卖合同的特征,并且根据《 合同法》第 九十七条的规定,合同解除的法律效果是使合同关系归于消灭,解除合同的后果,违约方的责任承担方式也不表现为支付违约金。因此,对桂冠公司要求支付违约金的主张,一审法院亦不予支持。至于泳臣公司认为桂冠公司没有重新购买办公楼并未造成实际损失,其提出的重置费损失并不存在,损失的评估报告系桂冠公司单方委托评估不能作为损失的证据使用,不应赔偿的抗辩。一审法院认为,桂冠公司未实际购买办公楼是事实,其未购买办公楼是由于购房款有 11 050万元已投入到本案的项目中。在泳臣公司根本违约的情况下要求桂冠公司另行投入大笔资金购买同样一栋办公楼才能赔偿损失,这对桂冠公司的要求过于苛刻,也是不公平的。经一审法院两次庭审质证及庭后询问,泳臣公司仅对评估报告结果不予认可,但未能提出相反证据,反而明确表示不申请法院委托重新评估,是对自己诉讼权利的放弃,即使该评估报告所评估的损失结论与实际损失有出入,也应由泳臣公司承担对自己不利的法律后果。因此,对泳臣公司不予赔偿损失的抗辩,一审法院不予采纳。
  综上所述,一审法院认定,本案合同名为基地定向开发,实为房屋买卖合同纠纷,泳臣公司在履行合同中构成根本违约,桂冠公司主张解除合同、返还购房款及赔偿重置办公楼损失有理,一审法院予以支持;泳臣公司主张桂冠公司违约在先、合同可继续履行与事实不符,一审法院不予采信。依照《 中华人民共和国合同法》第 九十四条、第 九十七条和《 中华人民共和国民事诉讼法》第 一百二十八条的规定,经一审法院审判委员会讨论决定,作出如下判决:一、解除桂冠公司与泳臣公司签订的《定向开发协议》及《补充协议》;二、泳臣公司返还桂冠公司购房款 11 050万元;三、泳臣公司赔偿桂冠公司损失 13 1233万元。四、驳回桂冠公司的其它诉讼请求。案件受理费 1 840 496元,诉讼保全费 5000元,合计 1 845 496元,由泳臣公司负担 1 107 2976元,桂冠公司负担 738 1984元。
  泳臣公司对一审判决不服,向本院上诉称,一审判决认定事实错误,双方所签的《定向开发协议》及《补充协议》不属于商品房买卖合同;涉案合同无效,桂冠公司在签订合同前明知泳臣公司未取得房屋预售许可证;泳臣公司未支付工程进度款为行使不安抗辩权,一审判决认定泳臣公司根本违约属于认定事实错误;一审判决认定泳臣公司赔偿桂冠公司 13 1233万元没有事实根据;一审判决遗漏当事人,违反法定程序。
  桂冠公司答辩称,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。
  本院二审查明,涉案工程至今未取得商品房预售许可证。
  本院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实相同。
  本院认为,双方当事人争议的焦点为:涉案合同的效力以及合同是否应当解除,如果合同解除该如何处理。
  关于涉案合同的效力。依据本案事实, 2003312日,桂冠公司 (甲方 )与泳臣公司 (乙方 )签订《定向开发协议》,委托泳臣公司在广西南宁市琅东凤岭段为桂冠公司建设办公综合楼和商品住宅小区。协议约定:办公楼主楼初定 21层,占地面积约 30亩,建筑面积约 3万平方米,办公楼总投资包括:土地每亩按 53万元 (含土地平整费 )计算;开发建设费造价暂按建筑面积每平方米 2500元计算。商品住宅小区为 6层框架式结构,占地面积约 30亩,单价按每平方米 1500元计算。同时双方就设立共管账户、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等方面进行了约定。从双方当事人的约定来看,双方所签订的《定向开发协议》,是双方当事人真实意思表示,且不违反法律的禁止性规定,应为有效合同。
  关于合同是否应当解除以及合同解除后如何处理的问题。关于工程工期及交付问题,双方作如下规定:主体工程开工 28个月内竣工验收,通过验收合格后 2个月内交付桂冠公司使用。在权利义务方面双方约定:桂冠公司有权监督工程进展,在工程形象进度未达到计划要求时,有权拒绝支付任何款项。在交付方面约定:当泳臣公司无法按期交付时,则桂冠公司可以选择通知泳臣公司解除协议或继续等待。如果桂冠公司选择继续等待,则等待时间由桂冠公司决定,等待后仍然可以解除协议。依据本案事实,现泳臣公司并未按期交工,依据双方合同约定,桂冠公司有权解除合同。
  对合同解除后的责任承担问题,桂冠公司诉请泳臣公司返还购房款、双倍返还定金、支付违约金并且赔偿购房款利息损失、办公楼重置费损失。本院认为,依照《 中华人民共和国合同法》第 九十七条的规定: 合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。 因此,合同解除后,应由泳臣公司返还桂冠公司的购房款和利息。关于桂冠公司主张的双倍返还定金问题,《补充协议》第 234条约定: 桂冠公司在 2005330日前支付的费用作为已付部分土地补偿费 ,因此,桂冠公司于 2003416日支付的具有履约定金性质的 50万元因《补充协议》重新约定为预付土地款而不再具有定金性质。因此,不应予以返还。关于桂冠公司要求泳臣公司支付工期逾期违约金和泳臣公司擅自抵押土地的违约金的诉讼请求。本院认为,合同解除的法律效果是使合同关系归于消灭,解除合同的后果,违约方的责任承担方式也不表现为支付违约金。因此,对桂冠公司要求支付违约金的主张,本院亦不予支持。鉴于本案合同解除后桂冠公司另行购买办公楼等需要支付费用,而泳臣公司专门按照桂冠公司的要求定向建设的住宅楼和商品住宅小区,合同不履行后也会给泳臣公司造成一定损失。综合考虑本案的实际情况,本院酌定泳臣公司赔偿桂冠公司损失 1000万元。依照《 中华人民共和国民事诉讼法》第 一百五十三条第一款第 ()项之规定,判决如下:
  一、维持广西壮族自治区高级人民法院 (2007)桂民一初字第 2号民事判决第一项、第四项;
  二、变更广西壮族自治区高级人民法院 (2007)桂民一初字第 2号民事判决第二项为:广西泳臣房地产开发有限公司在本判决生效后三个月内返还桂冠公司 11 050万元,并按中国人民银行同期同类贷款利率支付每笔款项自收到之次日起至实际给付之日止的利息;
  三、变更广西壮族自治区高级人民法院 (2007)桂民一初字第 2号民事判决第三项为:广西泳臣房地产开发有限公司赔偿广西桂冠电力股份有限公司损失 1000万元。
  如果未按照本判决确定的期间履行给付金钱义务,应当按照《 中华人民共和国民事诉讼法》第 二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  一审案件受理费及诉讼保全费共计 1 845 496元,由广西桂冠电力股份有限公司负担 1 107 2976元,广西泳臣房地产开发有限公司负担 738 1984元;二审案件受理费 967 965元,由广西桂冠电力股份有限公司负担 677 5755元,广西泳臣房地产开发有限公司负担 290 3895元。

审 判 长 吴晓芳
代理审判员 宋春雨
代理审判员 王毓莹
00九年十二月十五日
书 记 员 韩 帅

[打印本页] [关闭窗口]
最新热门
·行政处罚的对象应是有违法行为的公民、法人或者其
·国家知识产权局专利复审委员会的职责和权力
·是否确为国土部门不履行办证法定职责
·未听取意见,而程序违法的具体行政行为应予撤销
·经国务院法制办批准设立执法机构,具有行政主体资
·复议机关应决定撤销没有证据、依据的具体行政行为
·具体行政行为,撤销前具有法定的确定力、拘束力和
·执行生效行政决定的实施行为不属行政复议范围
·属于国家赔偿的违法侵权情形的界定
·国土资源局限期腾地行政强制措施符合法定程序要求
最新推荐
最新图片

第八期环境法律实务研习班在京圆满结束
房地产律师-曾令佳
全国优秀律师事务所扫描
湖南省律师服务收费标准

本站首页 | 本站服务 | 关于本站 | 反馈留言 | 法律咨询 | 来访路线


本站系公益网站,所载文章,仅供学习、研究以及为网友提供参考。本站文章版权归该文章原作者所有,不代表本站观点。
Copyright 2006-2008 www.cslawyer.com.cn All Rights Reserved 长沙楚盛律师网版权所有 湘ICP备 号
文钰律师手机:13507319434 业务联系邮箱: wen9434@126.com